精选工程承包合同汇总9篇
随着人们法律意识的加强,合同起到的作用越来越大,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,以下是小编收集整理的工程承包合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
工程承包合同 篇1发包方:____________________________________(甲方)
承包方:_____________________________________(乙方)
为提高经济效益,明确双方相互权利,义务关系,遵照《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定,结合工程的具体情况,甲乙双方达成如下协议。
第一条:工程概况
1、工程名称
2、工程地点:所前三泉王村
3、工程内容及承包范围:施工图内的钢结构工程(包括油漆)
4、工期:60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。
5、工程面积1500平方以实际核算为准。钢结构工程承包合同6、质量等给合格
7、安全要求无重任及死亡事故
8、合同价款
(1)钢结构工程每平方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板,如需要特种规格的屋面板价格另算)。
(2)钢结构H型钢柱子为400×200H型钢屋架为350×175H型钢屋面及墙面型钢 ……此处隐藏16902个字……费用并加收10%的劳务费。风险提示:工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
3、本工程质量须达到______________标准。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
八、违约责任
1、乙方不得擅自修改图纸,若想修改图纸,则须与甲方协商决定。
2、甲方不得延迟支付工程款,若因甲方迟延支付工程款,导致乙方不能按时作业的,由甲方自行承担损失。
3、甲乙双方任何乙方违反本合同,均属违约,都应向守约方承担违约责任。
九、争议解决因履行本合同,甲乙双方发生争议的,协商解决,协商不成的,下列方式,双方择一选择:
(1)向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;
(2)向有管辖权的法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。
2、本合同一式______份,双方各执______份。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方(签章):代表人:授权代表(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人:授权代表(签字):________年____月____日